在建筑工地上边办公的过程中有可能会由于一些状况造成工程进度款不可以付款工程进度款的额度绝大多数全是在上百万上千万期内。那麼假如自身去讨要工程进度款得话要两年以内到人民法院提出诉讼。下边，为了更好地协助我们更快的掌握有关法律法规，中桥我梳理了相应的內容，期待对您有些协助。

如何讨要工程进度款不超过时效性

工程欠款的诉讼时效期间为三年，从了解或理应了解托欠行动起算。在我国法律法规诉讼时效期间可以经过一定的认为支配权个人行为得到终断，终断后诉讼时效期间可以再次测算。

讨要工程进度款

1、发包单位拖欠工程款毁约纠纷案件

这类毁约纠纷案件的特征是，工程进度款是可以明确的，故这类纠纷案件法律法规非常简单。这类纠纷案件产生的首要缘故发包单位没有书面通知毁约托欠，具体表现为的发包单位乏力付款工程进度款;发包单位有付款工作能力无端拖欠工程款。

处理防范措施：灵活运用项目承包人的优先受偿权。

依据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》【法释〔2002〕16号】要求：法院在审判房地产业纠纷案和申请办理执行案件中，理应按照《民法典》第八百零七条的要求，评定工程建筑的项目承包人的优先受偿权好于质押权和别的债务。

2、有关总承包、工程分包问题导致的工程进度款纠纷案件

这类纠纷案件法律行为比较繁杂。这类纠纷案件具体表现为承包单位工程分包在程序流程上有瑕疵，发包单位过后不予认定分包合同的合理合法，进而引发的纠纷案件。

处理防范措施，运用实际施工人的诉权。

最高法院有关审判工程建设纠纷案件相关问题的法律条文第四百八十四条，发包方理应在欠付范畴内负责对实际施工人负责任。

3、工程结算汇报异议产生的工程进度款纠纷案件

这类纠纷案件具体表现为：承包单位制做清算文档提交发包单位，未获得提交清算资料的直接证据，发包单位不予以回应且过后不承认接到;承包单位制做清算文档提交发包单位，发包单位不予以回应;承包单位制做清算文档提交发包单位，发包单位不予以认同而导致的工程进度款清算纠纷案件。

处理防范措施：将清算文档用加急快递向发包单位项目经理邮递并公正该全过程。特别注意的是，必须给发包单位一个科学合理的核查時间。

发包方接到竣工验收汇报及完整性的结算资料后，在《建设工程价款结算暂行办法》要求或合同约定期内，对清算汇报及材料沒有明确提出建议，则视作认同。

工程结算汇报假如获得确定，项目承包人向发包方申请办理付款工程项目工程结算款。发包方应在接到申请办理后15日内电子支付款，期满沒有付款的应担负合同违约责任。项目承包人可以催告函发包方电子支付工程款，如达到推迟支付协议，项目承包人应按同期银行贷款利率付款欠付工程项目工程款的贷款利息。如未达到推迟支付协议，项目承包人可以与发包方商谈将该工程项目折扣率，或申请办理法院将该工程项目依规竞拍，项目承包人就该工程项目折扣率或是竞拍的工程款优先选择受偿。

4、建筑装饰材料质量之战造成的工程进度款纠纷案件

这类主要表现纠纷案件具体表现为：基本建设工程招标时对工程项目关键建筑装饰材料质量有一定的规定或服务承诺，但因为建筑装饰材料销售市场供给与需求的危害，有时候促使承包单位进而选用合同书外的别的装饰建材，造成清算纠纷案件。

处理防范措施：请专业人士把好合同书关

5、质量保证金纠纷案件

此类纠纷案件具体表现为基本建设工程竣工后发生检修事宜，项目承包人在质保期内执行了检修责任但没法立即获得直接证据，发包单位过后不予认定检修客观事实以承包单位没有尽到质保责任为由不予付款工程进度款引起了纠纷案件。

基本建设工程竣工转交后，项目承包人依照协议规定应在一年内开展质保。为了确保承包单位执行质保责任，发包单位一般在协议中承诺工程进度款付款95%工程进度款后，剩下5%工程进度款留给一年质保期满时再次付款。实践活动中，发包方常以工程施工质量问题扣留最终5%余款而项目承包人则万般无奈。对于此事，依据《建设工程价款结算暂行办法》要求，发包方对工程施工质量有质疑，已竣工验收或已完工未工程验收但实际上交付使用的工程项目，其品质异议按该工程项目保修合同实行;已完工未工程验收且未具体交付使用的工程项目及其停产、被叫停工程项目的品质异议，理应就会有异议一部分的工程结算延缓申请办理，彼此可就会有异议的工程项目授权委托有资格的检验鉴定中心开展检验，依据检验結果明确解决方法，或按工程施工质量管理机构的处分决定实行，一部分的工程结算按照承诺申请办理。只需项目承包人认真履行了检修责任并搞好证据保全工作中，彻底可以根据诉讼或起诉争得利益。

6、合同书缺陷引起的工程进度款纠纷案件

合同书缺陷引起的工程进度款纠纷案件具体表现为：项目承包人未获得工程建筑施工企业资质或是超过资质证书的、沒有资格的实际施工人使用有资格的建筑施工公司为名的基本建设工程施工合同引起违约责任纠纷案件。

7、包括施工期拖延的工程进度款纠纷案件

这类纠纷案件比较繁杂。纠纷案件具体表现为发包单位无法给予达标的工程施工入场标准、半途擅改设计方案、未按施工进度付款进度款、工程建设原材料不可以立即供货进而导致停产、停工损失、极端天气等缘故承包单位规定延期施工期没经合理确定，工程竣工后在清算层面发包单位规定承包单位担负施工期拖延义务，通常使案子越来越比较繁杂。

处理防范措施：健全工程施工办理手续。非常一部分工程进度款纠纷案件的承包单位因为办理手续不健全，没法获得直接证据，给另一方机会。这样的事情下解决纠纷案件就很处于被动。故工程施工流程中，办理手续一定要完备。例如，施工图纸设计方案的变更、组材的变动、工程施工工程的提升等变出单一定要有另一方工程施工意味着、工程监理的签名。

以上内容便是相应的回应，假如必须讨要工程进度款到法院提出诉讼得话，大约是在三年的時间上下，由于工程进度款涉及到的额度太大，提议大伙儿在解决的情况下一定要当心，确实不好提议马上到人民法院提出诉讼。假如您也有别的法律问题的可以资询中桥有关在线客服。