咨询热线:400-8815-691
家中装饰装修工程施工合同样本合同编号:
发包方:
项目承包人:
居所:_______________运营详细地址:_____________
授权委托人:_________营业执照号:___________
电話:_______________法人代表:___________电話:_________
授权委托人:___________电話:_________
本建筑工程设计人:_________电話:_________
施工队伍责任人:_________电話:_________
按照<<我国物权法;及相关法律法规、政策法规的要求,融合家住宅装饰装修工程施工的特性,彼此在公平、自行、协商一致的根基上,就甲方的家中住宅装饰装修(下称工程项目)的相关事项,达到如下所示协义:
第一条项目概况
1.1工程项目地址:___________________________________________
1.2工程项目內容及作法(详见附注1:家中住宅装饰装修工程施工新项目确定表。附注2:家中住宅装饰装修內容和作法一览表)。
1.3工程项目发包方式:彼此商谈采用以下第______种发包方式。
(1)项目承包人工地承包、包料(详见附注5:项目承包人给予建筑装饰原材料统计表);
(2)项目承包人工地承包、一部分包料,发包方给予的部分原材料(详见附注4:发包方给予建筑装饰原材料统计表。附注5:项目承包人给予建筑装饰原材料统计表);
(3)项目承包人工地承包、发包方包料(详见附注4:发包方给予建筑装饰原材料统计表)。
1.4工程项目限期_____天,动工日期______年____月____日,完工日期_______年_____月_____日。
1.5合同书工程款:合同规定工程预算为(英文大写):______________元(详见附注3:家中住宅装饰装修报价表)。
第二条工程图纸
彼此商谈工程图纸采用以下第_______种方法给予:
(1)发包方设计制作并给予工程图纸,图纸一式二份,发包方、项目承包人各一份(详见附注6:家中住宅装饰装修设计图);
(2)发包方授权委托项目承包人设计方案工程图纸,图纸一式二份,发包方、项目承包人各一份(详见附注6:家中住宅装饰装修设计图),设计费用__________元,由发包方付款(此花费没有工程项目工程款内)。
第三条发包方责任
3.1动工前______天,为项目承包人进场工程施工发挥特长。包含:搬清客厅家具、陈设设计或将房间内不容易挪动的家俱、陈设设计归堆、遮住,以不直接影响工程施工为标准;
3.2给予工程施工过程中的水资源、开关电源;
3.3承担融洽施工队伍与邻里关系的关联;
3.4不拆动房间内载重构造,如需改造原工程建筑的非载重构造或机器设备管道,承担到相关部门申请办理对应的审核办理手续;
3.5工程施工期内发包方仍需一部分应用该住宅,承担搞好施工工地的护卫及消防安全等项工作中;
3.6参加工程施工质量和工程进度的监管,承担原材料入场、竣工验收。
第四条项目承包人责任
4.1施工过程中严格遵守工地施工安全操作规范、防火安全要求、施工工艺及检测标准,按时质保进行工程项目;
4.2严格遵守相关建筑施工管理的要求,不可邻居扰民及环境污染;
4.3维护好原住宅房间内的家俱和陈设设计,确保居房间内上、下水管的通畅;
4.4确保施工工地的干净整洁,工程项目竣工后承担清理施工工地。
第五条设计变更
建筑项目及工程施工方法如需变动,彼此应协商一致,签署书面形式变更协议,与此同时调节有关工程费用及施工期(见附注7:家中住宅建筑装修工程变更单)。
第六条原材料的给予
6.1由发包方给予的原材料、机器设备(详见附注4:发包方给予建筑装饰原材料统计表),发包方应在原材料运往施工工地前通告项目承包人,彼此一同工程验收并申请办理工作交接办理手续;
6.2由项目承包人给予的原材料、机器设备(详见附注5:项目承包人给予建筑装饰原材料统计表),项目承包人应在原材料运往施工工地前通告发包方,并接纳发包方检测。
第七条施工期耽误
7.1对下列缘故导致完工日期耽误,经发包方确定,施工期相对应延期;
(1)工程量清单转变和工程变更;
(2)不可抗拒;
(3)发包方允许施工期延长的别的状况。
7.2因发包方未按承诺进行其应承担的工作中而危害施工期的,工期延期;因发包方给予的原材料、机器设备品质不过关而危害工程施工质量的,返工花费由发包方担负,施工期延期。
7.3发包方未按时付款工程进度款,合同书施工期相对应延期。
7.4因项目承包人工作无法按时动工或无端半途停产而危害施工期的,工期不延期;因项目承包人缘故导致工程施工质量存在的问题的,返工花费由项目承包人担负,施工期不延期。
第八条工程进度款付款方式
8.1彼此协商按下列第种方法付款工程进度款:
(1)合同生效后,发包方按住表格中的承诺立即向项目承包人付款工程进度款:付款方式付款時间付款额度
第一次
第二次
第三次动工前三日
施工进度一半以上
彼此检查验收达标付款元
支付元
付款元施工进度一半以上指:________________________________________
(2)别的付款方式:________________________________________
8.2工程竣工验收达标后,项目承包人应向发包方明确提出工程决算,并将相关材料提交发包方。发包人收到材料后日内如没有质疑,即视作允许,彼此应填好工程结算单(见附注9:家中住宅装饰装修结算清单)并签名,发包方应在签名时为项目承包人清算工程项目余款。
8.3工程进度款所有付清后,项目承包人应向发包方出具宣布统一发票。
8.4本工程竣工验收达标后,质保期为自彼此签名之日起月(详见附注10:家中住宅装饰装修保修单)。
第九条合同违约责任
9.1合同书对方被告方中的任何一方因未合同履行承诺或违背中国法律、政策法规及相关现行政策要求,遭受处罚或给另一方导致损害的均由职责方负责任,并补偿给另一方导致的财产损失。
9.2未办工程验收办理手续,发包方提早应用或私自使用工[此材料转贴于学习网]www.Gzu521.com程制成品而导致损害的,由发包方承担。
9.3因一方缘故,导致合同书没法再次执行时,该中应立即通告另一方,申请办理终止合同办理手续,并由义务方赔付另一方相对应的财产损失。
9.4发包方未按时付款第二(三)次工程进度款的,每耽误一天向另一方付款合同违约金____________元。
9.5因为项目承包人缘故,工程施工质量达不上彼此订立的检测标准,项目承包人承担维修,施工期不予以延期。
9.6因为项目承包人缘故导致施工期耽误,每延误一天向另一方付款合同违约金____________元。
第十条合同书异议的处理方法
合同规定在履行职责全过程中产生的异议,由被告方彼此商议处理;也可由相关部门协商;商谈或协商不了的,按以下第______种模式处理:
(一)递交__________________监察委员会诉讼;
(二)依规向法院提出诉讼。
第十一条附录
11.1合同规定经彼此签名(盖公章)后起效,履行合同完成后停止。
11.2本合同签订后系统不能违法分包。
11.3合同规定一式_______份,彼此各执________份,_________单位___________份。
11.4合同附件为合同规定的构成部分,与合同规定具备同样法律认可。
发包方:____________(签名)项目承包人:_______________(盖章)
法定监护人:_____________授权委托人:_____________
________年_____月_____日_________年_____月_____日