开展建设工程的一定要签署建设工程合同书，建设工程合同书主要包含工程施工合同、设计合同范本和勘测合同书等。签署工程设计合同的，被告方要有相对的资质证书，那麼民法中工程承包合同是否一定要承诺施工期?中桥我梳理有关专业知识，期待对大伙有协助。

一、民法中工程承包合同一定要承诺施工期吗

签署工程承包合同的，被告方一般要在协议中承诺施工期，但非强制性规定一定要承诺，要是没有承诺的，彼此可以填补承诺。

《中华人民共和国民法典》

第五百一十条 【合同书沒有承诺或承诺未知的防范措施】合同生效后，被告方就品质、工程款或是酬劳、执行地址等內容沒有承诺或承诺不清晰的，可以协义填补;不可以达到合同补充协议的，依照协议有关条文或是买卖习惯性明确。

第七百九十四条 【勘测、设计合同范本的內容】勘测、设计合同范本的內容一般包含递交相关基本材料和工程概预算等文档的限期、品质规定、花费及其别的合作标准等条文。

第七百九十五条 【工程施工合同的內容】工程施工合同的內容一般包含工程项目范畴、基本建设施工期、正中间完工工程项目的动工和完工時间、工程施工质量、工程预算、技术文档交货時间、原材料和机器设备供货义务、付款和清算、竣工验收、品质质保范畴和品质保证期、相互配合等条文。

二、施工期延期怎样评定

在建筑工程施工的环节中，发包方存有下列情形的造成工程项目停产的，要负责对应的停工损失：

(1)发包方没有按专用型条文的承诺给予工程图纸及开工条件;

(2)发包方没有按承诺日期付款工程预付款、进度款，导致工程施工不可以正常的开展;

(3)技术工程师未按合同约定给予所需命令、准许等，导致工程施工不可以正常的开展;

(4)工程变更和工程量清单提升;

(5)一周内非项目承包人缘故停水通知、断电、停气导致停产总计超出8钟头;

(6)不可抗拒;

(7)专用型条文中承诺或技术工程师允许施工期延长的别的状况。

实际上，当发包方因以上缘故或其它因素造成工程项目停产的，项目承包人除开可以规定赔付，最重要的是可以规定施工期延顺，进而不容易逾期工程施工。

这时，因发包方托欠工程预付款、进度款、延迟给予工程图纸、场所及原料、变动设计方案等情形造成工程项目耽误，项目承包人要做下列的事儿，便于对施工期延顺开展评定：

(1)合同书确立承诺提前施工期理应经发包方签证办理确定，那麼在发生施工期停产、耽误事项时，项目承包人应第一时间通告发包方然后其到场确定;

(2)或是经核查项目承包人虽未获得施工期延长的签证办理确定，应质证证实在合同约定的申请办理限期内向型发包方认为过施工期延期，若有直接证据证实向发包方出函，规定确定施工期延顺的;

(3)发包方的前述个人行为的确严重影响工程进度的，对项目承包人延期相对应施工期的认为，应予适用。

根据以上剖析了解，根据《民法典》的要求，签署工程承包合同的，被告方一般要在合同书是承诺工程项目竣工的限期，但沒有强制要求一定要承诺，假如被告方沒有承诺的，可以商谈填补承诺。假如要法律法规层面的协助，阅读者可以到中桥开展资询。